单选题

承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A3月5日

B3月12日

C3月20日

D4月10日

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为:建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告),经鉴定合格的,竣工日期应当以鉴定合格之日为准,工期顺延。故D选项正确。
相似试题
  • 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前l周,但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定,鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。

    单选题查看答案

  • 某工程项目,发、承包双方约定双方达成结算一致意见后,发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收,同月22日交付发包人投入使用,承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件,后由于双方无法达成一致意见,承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼,则剩余结算款的应付时间为()。

    单选题查看答案

  • 某政府投资的项目向社会公开招标,投标有效期到2010年4月5日截止,评标委员会于2月10日提交了评标报告,招标人最终于3月1日确定甲为中标人,并于3月2日向甲发出中标通知书,3月4日甲收到中标通知书,则下列说法正确的是()。

    多选题查看答案

  • 某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,l2月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为( )。

    单选题查看答案

  • 某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用,后因承包方原因工期拖延3个月,但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程,则该工程的竣工日期应为()。

    单选题查看答案

  • 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定:甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款,乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此,乙追款的诉讼时效从()起算。

    单选题查看答案

  • 某综合楼工程由A企业总承包,其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后,于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收,A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请,建设单位于5月15日组织了竣工验收,验收合格,工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年()。

    单选题查看答案

  • 某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2009年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2010年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为()。

    单选题查看答案

  • 某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款。”2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )。

    单选题查看答案