多选题
A因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失
B承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C发包方中途变更设计造成的损失
D发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
正确答案
答案解析
本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，因此本题的答案为A、B、D。
相似试题
建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有（）。
多选题查看答案
施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。
单选题查看答案
施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）。
单选题查看答案
某建筑工程施工合同履行过程中，出现了发包方拖延支付工程款的违约情况，则承包方要求发包方承担违约责任的方式可以有（ ）
多选题查看答案
某工程合同约定2008年12月15日竣工，并与1个月内交付使用。但施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程可能会拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后1个月时，未经验收直接使用和占有了该工程。因此，该工程的竣工日期为（ ）
单选题查看答案
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况： （1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地； （2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天； （3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时； （4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天； 则该工程的实际竣工日期应为（）。
单选题查看答案
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为（）。
单选题查看答案
某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况： （1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地； （2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天； （3）施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时； （4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天， 则该工程的实际竣工日期应为（）。
单选题查看答案
发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）
单选题查看答案